Образец договора подряда

ДОГОВОР ПОДРЯДА №

Дата, место заключения (населенный пункт)

***, именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице ***, действующего на основании ***, с одной стороны, и ***, именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице ***, действующего на основании ***, с другой стороны, вместе далее именуемые «Стороны», заключили настоящий договор о нижеследующем:

1.      ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1.  По настоящему Договору Подрядчик обязуется выполнить по заданию Заказчика определенную работу: *** по адресу:  *** (далее – «Объект»), по объему и содержанию в соответствии с Технической документацией (Приложение №1), являющейся неотъемлемой частью настоящего Договора, и сдать ее результат Заказчику, а Заказчик обязуется принять результат работы и оплатить его.

2.      СТОИМОСТЬ РАБОТ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

2.1.   Стоимость работы, указанной в п. 1.1 настоящего Договора, составляет _________ рублей ____ копеек, НДС (облагается, не облагается/ включается, не включается).

2.2.   В течение * (***) рабочих дней после получения результата выполненной работы и подписания Акта сдачи-приемки выполненных работ Заказчик производит оплату стоимости работы, определенной п. 2.1. настоящего Договора, путем безналичного перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика.

2.3.     Датой оплаты считается дата списания денежных средств с расчетного счета Заказчика.

3.      СРОК ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

3.1.    Срок начала выполнения работы определяется календарной датой – «__» ______20__ года.

3.2.    Срок окончания выполнения работы определяется календарной датой – «__» ______20__ года.

4.      ОБЯЗАТЕЛЬСТВА СТОРОН

4.1.    Подрядчик обязан:

4.1.1.  Выполнить работу в соответствии с условиями настоящего Договора и сдать результат работы Заказчику в предусмотренные в настоящим Договором сроки.

4.1.2.  При готовности к сдаче работ (а равно выполненного этапа работ) по телефону или заказным письмом, телеграммой, по факсимильной связи, по электронной почте уведомить об этом Заказчика.

4.1.3.  При сдаче работы Заказчику передать ему вместе с результатом работы информацию, касающуюся эксплуатации или иного использования предмета настоящего Договора, сообщить ему о требованиях, которые необходимо соблюдать для эффективного и безопасного использования результата работы, а также о возможных для самого Заказчика и других лиц последствиях несоблюдения соответствующих требований.

4.1.4.  В течение * (***) рабочих дней, следующих за днем подписания Заказчиком Акта о приемке выполненных работ, вывезти за пределы Объекта принадлежащие Подрядчику транспортные средства, оборудование, инструменты, приборы, инвентарь, строительные материалы, изделия и конструкции, а также строительный мусор.

4.2.      Подрядчик вправе:

4.2.1.   Самостоятельно определять способы выполнения задания Заказчика.

4.2.2.   Получить доступ на территорию Заказчика для выполнения работ на Объекте.

4.3.      Заказчик обязан:

4.3.1.  Обеспечить Подрядчику (в том числе его работникам, автотранспорту и иной технике, привлекаемым Подрядчиком для проведения работ) возможность свободного доступа на Объект.

4.3.2.    Своевременно и в полном объеме уплатить установленную настоящим Договором цену работ.

4.3.3.   После получения сообщения Подрядчика о готовности к сдаче результата выполненных работ (а равно выполненного этапа работ) в течение * (***) рабочих дней приступить к его приемке, осмотреть и принять результат выполненной работы (этапа работы) по соответствующему акту.

4.4.       Заказчик вправе:

4.4.1.   Во всякое время проверять ход и качество работы, выполняемой Подрядчиком, не вмешиваясь в его деятельность.

4.4.2.   С письменного согласия Подрядчика  в любое время до сдачи ему результата работы отказаться от исполнения настоящего Договора, уплатив Подрядчику часть установленной общей цены работ пропорционально части работы, выполненной до получения извещения об отказе Заказчика от исполнения настоящего Договора.

5.          ПОРЯДОК СДАЧИ-ПРИЕМКИ РАБОТ

5.1.      Заказчик обязан осмотреть и принять по Акту о приемке выполненных работ выполненную Подрядчиком работу в соответствии с условиями настоящего Договора.Осмотр выполненной работы  производится с участием Подрядчика.

5.2.      В случае отказа подписать Акт о приемке выполненных работ Заказчик обязан в тот же день, когда был заявлен отказ, представить Подрядчику за своей подписью мотивированную письменную претензию, в которой должны быть перечислены обнаруженные недостатки работы.

5.3.  В случае отсутствия спора между Заказчиком и Подрядчиком по поводу недостатков работы, перечисленных в претензии, представленной в соответствии с пунктом 5.2 настоящего Договора, Подрядчик обязан без дополнительной оплаты устранить обнаруженные недостатки.

6.      ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

6.1.   Стороны несут имущественную ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение условий Договора в соответствии с законодательством Российской Федерации и правилами, установленными в настоящем разделе.

6.2.   В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательства по оплате, предусмотренного пунктом 2.2. настоящего Договора, Заказчик по требованию Подрядчика обязан уплатить Подрядчику неустойку в размере 0,1 % от общей стоимости работ за каждый день просрочки.

6.3.  В случае просрочки исполнения обязательств, предусмотренных статьей 3 настоящего Договора, Подрядчик по требованию Заказчика обязан уплатить Заказчику неустойку в размере 1% (одного процента) от суммы, указанной в пункте 2.2. настоящего Договора, за каждый день просрочки. При этом Заказчик вправе в одностороннем порядке удержать неустойку из стоимости работ.

6.4.    Уплата неустойки не освобождает Стороны от выполнения своих обязательств по настоящему Договору, если иное не вытекает из самого Договора или законодательства Российской Федерации.

7.      ФОРС-МАЖОР

7.1.  Сторона, не исполнившая или ненадлежащим образом исполнившая свои обязательства по настоящему договору, несет ответственность, если не докажет, что надлежащее исполнение обязательств оказалось невозможным вследствие непреодолимой силы (форс-мажор), то есть чрезвычайных и непредотвратимых обстоятельств при конкретных условиях определенного периода, возникших помимо воли и желания Сторон и которые нельзя было предвидеть или избежать.

К обстоятельствам непреодолимой силы в месте исполнения обязательств по договору Стороны отнесли делающие исполнение обязательств по настоящему договору невозможным: объявленную или фактическую войну, забастовки, гражданские волнения, эпидемии, эпизоотии, эпифитотии, блокады, эмбарго, землетрясения, наводнения, засухи, пожары, удар молнии, заморозки и другие стихийные бедствия и явления; дождь продолжительностью более трех суток (в том числе, если он шел с кратковременными перерывами);  акты органов государственной власти.

7.2.   При наступлении обстоятельств, указанных в пункте 7.1 настоящего договора, Сторона, попавшая под влияние форс-мажорных обстоятельств, обязана известить о них в письменном виде другую Сторону в срок не позднее 24 (двадцати четырех) часов со дня наступления таких обстоятельств. Извещение должно содержать данные о характере обстоятельств.

7.3.   Если Сторона не направит или несвоевременно направит извещение, предусмотренное пунктом 7.2.  настоящего договора, то она лишается права ссылаться на форс-мажорные обстоятельства как на причину невыполнения своих обязательств по настоящему Договору.

7.4.   В случае наступления форс-мажорных обстоятельств, предусмотренных в пункте 7.1. настоящего договора, срок выполнения Стороной обязательств по настоящему договору отодвигается соразмерно времени, в течение которого действуют эти обстоятельства и их последствия.

7.5.     Если форс-мажорные обстоятельства и их последствия продолжают действовать более 2 (двух) месяцев настоящий договор может быть расторгнут любой из Сторон без уплаты каких-либо штрафных санкций.

8.         ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

8.1.      Гарантия качества выполненных работ составляет * (***).

8.2.    В случае обнаружения Заказчиком в период гарантийного срока недостатков выполненной работы он обязан в срок не позднее 3 (трех) рабочих дней, включая день обнаружения недостатков, известить об этом Подрядчика заказным письмом, телеграммой, по телефону или по факсимильной связи (по своему выбору).

В свою очередь Подрядчик обязан в срок не позднее 2 (двух) рабочих дней с момента уведомления Заказчика  устранить выявленные недостатки.

9.      ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ

9.1.   Все споры и разногласия, которые могут возникнуть между Сторонами из настоящего договора или в связи с ним, будут решаться Сторонами путем ведения двусторонних переговоров.

9.2.   В случае если урегулировать спор путем переговоров не удалось, он передается по выбору истца и без дополнительного согласования с ответчиком, в арбитражный суд в соответствии с Арбитражным процессуальным кодексом Российской Федерации.

10.  СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА, ПОРЯДОК ЕГО ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

10.1.  Договор вступает в силу с момента его подписания и действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств по настоящему договору.

10.2.  Любые изменения и дополнения к настоящему договору имеют силу в том случае, если они составлены в письменной форме и подписаны Сторонами.

10.3.  Досрочное расторжение настоящего договора может иметь место по соглашению Сторон либо по основаниям, предусмотренным законодательством Российской Федерации или настоящим договором.

10.4.   Во всем остальном, что не урегулировано условиями настоящего договора, Стороны руководствуются законодательством Российской Федерации.

10.5.    Договор составлен на русском языке в двух экземплярах, оба из которых идентичны и имеют равную юридическую силу. У каждой из Сторон находится один экземпляр настоящего договора.

10.6.   Настоящий договор выражает все договорные условия и понимание между Сторонами в отношении всех упомянутых здесь вопросов, при этом все предыдущие обсуждения, договоренности, обещания и т.п., имевшие место между Сторонами, если таковые имелись, теряют силу и заменяются вышеизложенным текстом.

11.  КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ

11.1. Условия настоящего договора и приложения к нему строго конфиденциальны и не подлежат разглашению, иначе как по основаниям и в порядке, предусмотренным законодательством Российской Федерации.

12.  ПОДПИСИ, АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

12.1. В случае изменения адреса или обслуживающего банка Сторона настоящего договора обязана в течении 5 (пяти) рабочих дней уведомить об этом другую Cторону.

 

ЗАКАЗЧИК

_________________________________________

Адрес местонахождения:

 

ИНН КПП

БИК

Получатель:

Банк получателя:

р/с

к/с

Тел.:

______________ /____________/

 

ПОДРЯДЧИК:

_________________________________________

Адрес местонахождения:

 

ИНН КПП

БИК

Получатель:

Банк получателя:

р/с

к/с

Тел.:

___________________ /_____________/

 

 

Приложение № 1

к ДОГОВОРУ ПОДРЯДА №__________

от «___»_____ 2016 г.

 

 

№ 

Перечень основных требований

Содержание требований

  1.  

Общие сведения об объекте

 

  1.  

Исходные данные

 

  1.  

Этапы работ

 

  1.  

Сроки выполнения

 

  1.  

Примечание

 

 

 

ЗАКАЗЧИК:

__________________________

 

___________________ /______________/

 

ПОДРЯДЧИК:

_______________________

 

___________________ /______________/

 

 Скачать образец в word

Получить бесплатную консультацию юриста подготовившего документ можно по номеру: +79255467550

Смотреть Отзывы о работе Юридической компании "Миралс"